王老师：19139051760(微信同号)  13333709510
联大   青书学堂   文才   和学   现代兴业   安徽教育在线   超星   弘成   广东开放大学   国家开放大学   上海开放大学   含弘慕课 

教育服务
成人高校
成考录取分数线
我要提升学历
提升学历的理由：
升职加薪、积分落户、考研、公务员考试、子女入学、出国留学


成人高考报名入口

当前位置： 首页 > 石家庄铁道大学系统 > 石家庄铁路职业技术学院> 石家庄铁道大学建设法规
 

输入试题：
本题添加时间：2023/4/3 12:59:00
圆梦客服：王老师  19139051760(微信同号)  19139051760(微信同号)
甲方某实业公司与乙方即某建筑工程公司双方签订施工总承包合同，由乙方负责甲方的办公楼施工。双方在合同中约定：隐蔽工程由双方共同检查，相应检查费由甲方支付。施工过程中，乙方在地下室防水工程完成后通知甲方进行检查验收，甲方答复：因公司事务繁忙，由乙方自己检查并出具检查记录即可。一周后甲方聘请专业人员对地下室防水工程质量进行检查，发现未达到合同约定标准，遂要求乙方返工并承担此次检查的费用。乙方认为，返工可以，但按合同约定检查费用应当由甲方承担。

试问：此次的检查费用应该哪方负责？并简明阐明理由

答案是:正确答案为： 检查结果是地下室防水质量未达标，则由此而产生的一切后果由乙方承担（包括检查费用）。《合同法》第278条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

本案中，乙方履行了通知义务，对于甲方不履行检查义务的行为，乙方有权停工待查，停工造成的损失应由甲方承担。对此双方均有过错。至于甲方事后检查费用，则应视检查结果而定，若检查结果是质量达标，则此次检查费用应当由甲方承担。因此法院的判决是正确的。但是我们认为，由于甲方也有过错，根据《合同法》第120条规定，当事人双方都违反合同的，应各自承担相应的责任，因此甲方也应根据过错程度承担部分责任。

出自 石家庄铁道大学建设法规  石家庄铁道大学系统

石家庄铁路职业技术学院

更多试题>>>>
1、会计电算化发展的第一阶段是（ ）。 A. 购买计算机硬件 B. 会计核算电算化 C. 会计管理电算化 D. 培训会计电算化人员
2、如果中间缺失的染色体区段较长，在缺失杂合体的偶线期和粗线期可能观察到二价体上出现环状或瘤状突起，称为回答
3、系统管理员与账套主管的关系是（ ）。 A. 两者权限一样 B. 系统管理员权限小于账套主管 C. 系统管理员权限大于账套主管 D. 一个账套只能设两者之一
4、1分)教学内容主要解决的是（ ） A. 教什么 B. 怎么教 C. 课程 D. 教学
5、工程中使用的建筑材料、构配件有出厂合格证就可以使用。 × √


提升学历-成人高考报名入口 提升学历-成人高考院校名单