王老师：19139051760(微信同号)  13333709510
联大   青书学堂   文才   和学   现代兴业   安徽教育在线   超星   弘成   广东开放大学   国家开放大学   上海开放大学   含弘慕课 

教育服务
成人高校
成考录取分数线
我要提升学历
提升学历的理由：
升职加薪、积分落户、考研、公务员考试、子女入学、出国留学


成人高考报名入口

当前位置： 首页 > 石家庄铁道大学系统 > 石家庄铁路职业技术学院> 石家庄铁道大学建设法规
 

输入试题：
本题添加时间：2023/4/3 12:59:00
圆梦客服：王老师  19139051760(微信同号)  19139051760(微信同号)
甲方某实业公司与乙方即某建筑工程公司双方签订施工总承包合同，由乙方负责甲方的办公楼施工。双方在合同中约定：隐蔽工程由双方共同检查，相应检查费由甲方支付。施工过程中，乙方在地下室防水工程完成后通知甲方进行检查验收，甲方答复：因公司事务繁忙，由乙方自己检查并出具检查记录即可。一周后甲方聘请专业人员对地下室防水工程质量进行检查，发现未达到合同约定标准，遂要求乙方返工并承担此次检查的费用。乙方认为，返工可以，但按合同约定检查费用应当由甲方承担。

试问：此次的检查费用应该哪方负责？并简明阐明理由。

答案是:正确答案为： 检查结果是地下室防水质量未达标，则由此而产生的一切后果由乙方承担（包括检查费用）。《合同法》第278条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

本案中，乙方履行了通知义务，对于甲方不履行检查义务的行为，乙方有权停工待查，停工造成的损失应由甲方承担。对此双方均有过错。至于甲方事后检查费用，则应视检查结果而定，若检查结果是质量达标，则此次检查费用应当由甲方承担。因此法院的判决是正确的。但是我们认为，由于甲方也有过错，根据《合同法》第120条规定，当事人双方都违反合同的，应各自承担相应的责任，因此甲方也应根据过错程度承担部分责任。

出自 石家庄铁道大学建设法规  石家庄铁道大学系统

石家庄铁路职业技术学院

更多试题>>>>
1、3、测定风速的常用仪器是( ) A、翼式风表 B、皮托管 C、U 型管 D、热球仪
2、征用下列土地的由国务院批准（ ） ①基本农田； ②基本农田以外的耕地超过35公顷的； ③其他土地超过70公顷的； ④国有土地； ⑤集体所有土地 A、 ①②③ B、 ②③⑤ C、 ①②③④ D、 ②④⑤
3、土地使用权出让是（ ）。 A、 国家行为 B、 有期限的 C、 无偿使用土地 D、 包含地下资源
4、2、反映除尘器性能的状态参数是( ) A、漏网量 B、除尘效率 C、体积与形状 D、性价比
5、建设法的调整范围有哪些？


提升学历-成人高考报名入口 提升学历-成人高考院校名单